הרב עדו רכניץ
פיצוי על עיכוב בעבודת קבלן 76045-1
התובע הוא מסגר אשר נשכר על ידי הנתבעת להקים סככה בנכס שהנתבעת רכשה, הסככה יועדה להשכרתה לשוכר, סוכם ביניהם על עלות של 260,000 ש"ח ועוד מע"מ, כמו כן סוכם שהעבודה תסתיים תוך חודש וחצי מיום ההסכם, הנתבעי...
קראו עוד
השקעה בחברה בע"מ שנכשלה והרמת מסך 80067
(1) ניתן לטעון לטעות סופר בהסכם רק בגיבוי של ראיות או כאשר מדובר בפרט שולי.
(2) כאשר צד להסכם מחל על הפרה על בסיס הבטחת הצד השני שההפרה תתוקן בקרוב, ובפועל ההפרה לא תוקנה מהווה מחילה בטעות.
(3) אדם ...
קראו עוד
מחלוקת בין קבלן למזמין עבודה שהיה בעבר פועל של הקבלן 80008
(1) ברירת המחדל היא שמחיר שסוכם כולל מע"מ.
(2) כאשר קבלן מתבקש לבצע שינוי בעבודה שסוכמה עליו להתריע אם השינוי כרוך בתשלום.
(3) מעסיק שהפקיד באיחור לקרן הפנסיה של העובד חייב לפצות את העובד על אובדן ה...
קראו עוד
תשלום על מפות שאבדו במכבסה 79142
(1) מכבסה היא בגדר שומר שכר על הכביסה שנמסרת לה.
(2) תקנון המכבסות המקובל מחייב בהיותו מנהג המדינה.
(3) התקנון תקף אף שהוא מגביל את זכותו של הלקוח לפיצוי במקרה של נזק והוא איננו בגדר סעיף מקפח בחוזה...
קראו עוד
שכרו דירת נופש ולפתע נכנסו לדירה אנשים אחרים 81030
(1) כאשר אדם שוכר דירת נופש דרך אתר הזמנות ומקבל דרך האתר אישור להקדים את בואו – האישור מחייב את בעל הדירה.
(2) כניסה של אדם זר לדירת נופש שהושכרה ברשלנות של המשכיר מהווה הפרת הסכם מצד המשכיר ומחייבת...
קראו עוד
הפסקת שכירות דירה בגלל מגפת הקורונה 80107
(1) יש לפרש הסכם על פי הכתוב בו ולא על פי כוונת אחד הצדדים.
(2) הפרת תנאי טכני אינה מהווה בהכרח הפרה של ההסכם.
(3) יש מקום להכריע בדרך של פשרה "על פי יושר" במקום בו צד אחד נהג שלא כראוי....
קראו עוד
תשלום דמי שכירות על בית כנסת בתקופת הקורונה 80076
(1) מעיקר הדין שוכר פטור מלשלם במקרה של מכת מדינה המונעת שימוש במושכר.
(2) במקרה זה בו הצדדים הסכימו להכרעה בדרך של פשרה חויב השוכר בשליש שכר הדירה....
קראו עוד
מחלוקת עובדתית בין שני צדדים להסכם קונסיגנציה 75040
התובע מכר כיפות ליד חנותו של הנתבע, ובתמורה לרשות להציב שם דוכן הוא היה מביא לו סחורה לפי בחירת הנתבע, לאחר זמן מה, הנתבע הציע לתובע להציב באופן קבוע שני מדפים עם הסחורה שלו. הצדדים נחלקו לגבי ההסכם,ה...
קראו עוד
אדם שנטל סיוע במשכנתא ולא שילם 75039
הנתבע שהוא בעלים של חברה קבלנית, פנה לתובעת שהיא חברה שמסייעת בקבלת הלוואות כנגד שעבוד נדל""ן על מנת שתסייע לו באופן אישי בקבלת משכנתא, על כך שולם לתובעת 25 אלף ש""ח + מע""מ, לטענת התובעת היא סיכמה עם...
קראו עוד
פיצוי על איחור קבלן במסירת דירה 75030
התובעת רכשה דירה מהנתבעת שהיא חברה קבלנית, בין הצדדים נחתם חוזה בו נאמר שתאריך מסירת הדירה הוא 24 חודשים אחרי הוצאת היתר בניה לפרויקט, ונקבע פיצוי מוסכם בסך 2800 ש""ח על כל חודש איחור, התובעת תובעת פי...
קראו עוד